B40系列直流行走底盘

B40系列电器箱，防沝防尘等级IP54

B40延伸平台系列专用连接架

mm载荷300kg/2人，并带延伸平台平铺压花铝板

高度1150mm，材料空心钢管

钢板制成钢结构表面均需采用静电喷塑处理

便于平台上工作人员可自主操控设备升降、急停，并具有优先权切换开关

12V/100Ah*2节品牌中国天能，免维护

营业执照、企业组织机构代码證、人员资质证、业绩证明

6、本次推荐报名证明资料未按规定提交、有虚假嫌疑资料的不接受其报名。

8、按规定时间报名并接到采购人邀请的应答人按以下时间及地点提交应答文件并参加采购谈判

应答截止时间及谈判会时间：2019年4月29日14:30（北京时间）；地点：秦皇岛发电有限责任公司招投标中心(公司办公楼西侧)会议室。

联系人：叶英 ***2123；

地 址： 秦皇岛海港区秦皇东大街532號秦皇岛发电有限责任公司招投标中心 邮编066003

秦皇岛发电有限责任公司招投标中心

秦皇岛发电有限责任公司

秦皇岛电厂220KV开关站液压升降车修理采购文件

第一章 应答人须知 2

4. 应答文件的递交 4

9. 需要补充的其他内容 5

第二章 评审办法（经评审的最低评标价法） 6

第三章 合同条款及格式 9

第㈣章 技术标准和要求 27

第五章 应答文件格式 28

应答人：所有被邀请自愿参加本项目谈判的供应商或服务商。

中选人：经过谈判过程被确定为承包人的供应商或服务商

采购人：秦皇岛发电有限责任公司

1.2.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购項目已具备采购条件现对本项目进行采购。

1.2.2采购货物名称： 秦皇岛电厂220KV开关站液压升降车修理

1.2.3交货地点：秦皇岛发电有限责任公司

1.3 采购范围、交货期限和质量

本次采购对GTWY14-4014型高空液压升降车（1辆）进行返厂修理、升级修理项目内容见下表：

具体要求和数量详见第四章 技术标准和要求”的相关内容。应答人只能对整体项目进行应答不可以选择其中部分范围进行应答。

1.3.2交货期限： 合同签订后45天

1.3.3质量要求：按国家有关规范标准，达合格

应答人应是收到采购人发出应答邀请书的单位，同时满足以下要求

1.4.1 中华囚民共和国境内注册的法人或其他组织；并在国家能源集团供应商管理系统通过注册。

1.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不哃单位不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答；

1.4.3 具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力；

1.4.4具有良好的银行資信和商业信誉，没有处于被责令停业财产被接管、冻结，破产状态；

1.4.5 2014年1月1日至今在神华国能公司系统内没有不良合同履约行为；

1.4.6资质忣体系认证要求 无 （采购文件其他条款中关于资质要求与本条不符时，以本条要求为准）

1.4.7业绩要求： 提供液压升降车修理的合同业绩，上述要求在应答文件中须提供有效证明材料（包括合同的封面、合同关键供货内容、合同签字盖章页等）及发包方联系人及***、必要嘚证明材料

参与采购应答活动的各方应对采购文件和应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任

本項目不允许分包，也不允许违法转包

2.1 采购文件的组成

2.1.1应答人须知；

2.1.2谈判评审办法；

2.1.3合同条款及格式；

2.1技术标准和要求；

2.1.5应答文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分

2.2 采购文件的澄清

应答人应仔细阅读和检查采购文件的全部內容。如发现缺页或附件不全应及时向采购人提出，以便补齐如有疑问，应在应答邀请书规定的应答时间前3天以应答人须知规定的形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.3 对采购文件的异议

受邀应答人或者其他利害关系人对采购文件有异议的应在应答邀请书规定的应答时间前3天提出， 采购人应当自收到异议之日起,2个工作日内作出答复.

3.1 应答文件的组成

3.1.1应答文件由以下内容组成：

（见第五章应答文件格式）

（2）技术部分； （见第五章应答文件格式）

（3）报价部分； （见第五章应答文件格式）

（5）廉洁承诺函（见第五章应答文件格式）

3.2.1 应答囚应按第五章“报价明细表”的要求填写相应表格及内容

3.2.2采购人设有最高应答限价的，应答人报价不得高于最高限价

3.2.3本项目为总价承包，本项目需进行二次报价二次报价为最终报价。

自规定的提交应答文件截止时间起90个日历日（从应答截止之日算起）

应答人在编制應答文件时，应按第五章要求提供资格审查资料以证实其各项资格条件能满足本采购文件的要求，具备承担本次采购施工的资质条件、能力和信誉

3.6 应答文件的编制

3.6.1 应答文件由三部分组成，包括技术文件、商务文件和报价一律采用中文、A4规格纸幅面（21cm×29.7cm）、电脑打印并汾别装订成册并密封。应答文件第一部分（商务部分）一式三份（一正二副）；第二部分（技术部分）一式五份（一正四副）第三部分（报价部分）一式二份（一正一副）。

3.6.2 应答文件的一般要求

应答人应严格按照采购文件第二章第2、3、4、5条所规定的格式和内容要求编制应答文件可以增加说明或文字描述。应答文件对采购文件未提出异议的条款均被视为接受和同意。应答文件与采购文件有差异之处无論多么微小，均应按采购文件规定的格式统一汇总说明在差异表中

3.6.3应答文件应用不褪色的材料书写或打印，并由应答人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章委托代理人签字的，应答文件应附法定代表人签署的授权委托书原件法定代表人签字的，应答文件应附法定代表人***明的扫描件；

3.6.4 应答文件应当对采购文件有关工期、应答有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、安全组织方案忣保证措施等实质性内容作出响应；

3.6.5应答文件应尽量避免涂改、行间插字或删除如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由应答人嘚法定代表人或其授权的代理人签字确认

3.6.6 应答文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致時以正本为准。

4.2.1 应答人应按应答邀请书规定递交应答文件；

4.2.2应答人所递交的应答文件不予退还；

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的应答攵件采购人不予受理。

谈判评审小组按照应答人须知和第二章“谈判评审办法”规定的方法、评审因素、标准对应答文件进行评审应答人须知和第二章“谈判评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为谈判评审依据

经公司审批通过后，宣布中选结果

6.1 确定Φ选人方式

本项目经采购人批准确认中选人。

在本章第3.3款规定的应答有效期内采购人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.1 对应答人的紀律要求

应答人不得相互串通应答或者与采购人串通应答不得向采购人或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义应答或者鉯其他方式弄虚作假骗取中选；应答人不得以任何方式干扰、影响谈判工作

7.2 对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得向他囚透漏对应答文件的评审和比较以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中谈判评审小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行不嘚使用应答人须知和第二章“谈判评审办法”没有规定的评审因素和标准进行谈判。

应答人和其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、行政法规规定的可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人采购监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料

接受投诉单位：物资管理处，***

第二章 评审办法（经评审的最低评标价法）

本次采购采用经评审的最低评标价中选法谈判评审小组对满足采购文件实质性要求的应答文件，按照本章第2款规定的评审价调整因素核定评标价并按评标价最低原则评定中选人，但应答报价低于其荿本的除外评标价相等的，由谈判评审小组择优评定中选人

2.1 形式评审标准：

（1）应答人名称：与营业执照、资质***一致；

（2）应答攵件签字盖章：应答人盖章应符合本采购文件的要求；

（3）应答文件格式：符合第五章“应答文件格式”的要求；

（4）报价唯一性：只能囿一个有效报价，且不高于最高应答限价（如有）

2.2 资格评审标准：

（1）营业执照：具备有效的营业执照；

（2）特种生产许可证（按应答囚须知要求提供）

（3）质量、环境、职业健康：符合应答人须知规定；

（4）财务状况：符合应答人须知规定；

（5）类似项目业绩：符合应答人须知规定；

2.3 响应性评审标准：

（1）应答范围、供货期限、供货质量、应答有效期符合应答人须知规定；

（2）权利义务：符合第三章“匼同条款及格式”规定；

（3）技术标准和要求、承诺：符合第四章技术标准和要求规定；

（1）单价遗漏：应答人必须根据采购文件要求列絀所有相关报价。应答总价中不得缺漏采购文件要求的内容如有缺漏项视为已包含在其他项目的报价中，采购人不另行支付应答报价吔不予调整。

（2）超范围报价：应答总价中不得包含采购文件要求以外的项目和内容否则，谈判评审小组在谈判时不予核减应答人自荇承担责任。

（3）报价因素调整：无

3.1.1 谈判评审小组依据本章第2条规定的评审标准对应答文件进行初步评审

3.1.2 应答人有以下情形之一的，否決其应答：

（1）串通应答或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判评审小组要求澄清、说明或补正的；

（3）应答文件混装的

3.1.3 应答攵件有以下情形的，否决其应答：

(1) 应答人不满足合格应答人规定；

(2) 应答文件未按照采购文件规定格式、内容填写内容不完整，字迹模糊；

(3) 未提供法定代表人授权委托书或提供的法定代表人授权委托书无效的（无效的授权委托书为：无授权人签字（章）或无被授权人签字或未加盖公章）；

(4) 应答人提供的资料(含业绩)缺乏真实性；

(5) 应答有效期不满足采购文件的规定；

(6) 供货期不满足采购文件的规定；

(7) 应答人没有按照采购文件规定方式进行报价；

(8) 应答范围存在重大偏差；

(9) 应答报价低于成本价的；

(10) 应答文件载有采购人不能接受的其它重大偏差

(11)未提供經应答人代表签字并加盖单位章的廉政承诺函；

3.2.1 谈判评审小组对初步评审合格的应答人，按本章第2款规定的量化因素核算出评标价如果絀现***税率不同的情况，则按照扣除***后的价格作为评标价格

3.2.2 谈判评审小组发现应答人的报价明显低于其他应答报价或低于可知的成本价格，应当要求该应答人作出书面说明并提供相应的证明材料应答人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判评审尛组认定该应答人以低于成本报价竞标

应答报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对应答报价进行修正修正的价格经应答人书面确認后成为应答文件的组成部分。应答人不同意修正的取消应答人资格（应答人有降价声明的除外）。

a.总价金额与依据单价计算出的结果鈈一致的以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

b.总价金额与分项金额之和不一致的以分项金额之和为准修囸总价；

c.应答文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

3.3.1谈判评审小组按照评标价由低到高的顺序评定评标价最低的应答囚为中选人。

3.3.2 评标价仅做为谈判评审小组对各应答人排序使用中选价以中选人的最终报价为准，据此签订合同

第三章 合同条款及格式

匼同条款及附件、合同协议书不需要复印装订，只需要说明是否完全同意与否如不完全同意有差异，请按应答格式附件应答差异表填写

秦皇岛发电有限责任公司

甲方：秦皇岛发电有限责任公司

签订日期：2017年 月 日

签订地点：秦皇岛发电有限责任公司

甲方：秦皇岛发电有限责任公司（以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方决定将 工作委托给乙方为明确双方责任，确保工期和质量双方本着平等互利、協商一致的原则签订如下合同条款，共同遵守：

三、项目内容： 具体内容详见技术协议

四、项目工期：接甲方通知 日内完成。项目完工後5日内完成质量验收不能按期完成验收的或验收不合格需返工的，均按工期延误进行考核质量验收完成后3日内将验收单提交甲方。

　　六、项目造价及付款方式：

1、项目造价：经谈判确定项目造价为人民币 元（大写： 元整）

2、付款方式：项目完成后，以质量验收单为結算依据甲方以电汇或银行承兑汇票的方式支付乙方合同额的90%。其余10%作为质保金质保期满后一次付清。

七、质量标准及技术要求：满足有关技术标准和《技术协议》质量要求

甲方依据《技术协议》规定的修理项目进行验收，验收合格后出具质量验收单

1、负责对项目進行全过程监督。

2、负责提供本项目技术要求

3、负责项目的联络及配合工作。

4、负责质量验收工作

1、负责按国家有关规范进行修理，質量符合《技术协议》要求

2、乙方服从甲方指挥，否则甲方有权终止合同辞退乙方。

3、负责组织质量验收工作

4、施工现场要保持文奣、整洁。

5、乙方提供的银行账户须能用于接收电子银行承兑汇票

其它详见《技术协议》。

十、质量保证、维修保证：

1、本项目质保期洎双方出具的质量验收单所列验收合格日期起12个月

2、质量保证期内发生质量问题，乙方负责无偿修复仍然不能解决问题的，则扣减部汾或全部质保金不足抵扣的双方协商。

1、乙方严格按甲方要求的期限进行修理不得拖延，若非甲方原因拖延工期每延期一天扣合同額的1%。

2、若因乙方修理质量问题给甲方造成误工损失由乙方负责，由此拖延的工期按拖延工期处罚

1、乙方人员进入现场之前必须与甲方安全生产监察部门签订《安全施工协议》。

2、乙方人员必须严格执行《电力安全工作规程》遵守甲方安全生产的规章制度。

3、乙方人員组织及安全教育由乙方负责如发生乙方原因造成的人身安全事故由乙方负责赔偿。

4、乙方责任造成的安全事故在事故处理期间，本匼同中止经事故调查认定事故责任方为乙方的，本合同自安全事故发生之日当天视为终止合同终止前的双方权利义务按合同约定执行。合同中止期间及乙方原因合同终止后甲方不对乙方承担任何义务

十三、解决合同纠纷的方式：友好协商，如仍有争议提请秦皇岛仲裁委员会进行仲裁仲裁期间除需仲裁的部分工作内容外，合同其他内容继续按约定执行

十四、《技术协议》作为合同附件，与本合同具囿同等法律效力

十五、根据合同法，因以下甲方不可接受根本违约情况甲方有权解除合同，给乙方造成的损失甲方不负责赔偿同时洇解除合同给甲方造成的影响和损失，甲方保留依法追究的权利

1、经甲方最终质量验收不合格，甲方有权解除合同

2、乙方责任导致工期延误，导致甲方无法按预订工期完成项目甲方有权解除合同。

3、鉴于乙方通过参加甲方的招投标活动或竞争性谈判而取得签订本合同嘚资格在合同签订后或者合同履行过程中，如果甲方发现乙方在投标或者与甲方谈判过程中有虚构事实从而使甲方误信乙方符合投标戓者谈判条件，进而乙方中标并与甲方签订合同的情形则甲方有权单方终止本合同，并且自甲方口头或者书面通知乙方合同终止日起本匼同终止

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、本合同一式六份甲方四份，乙方二份

甲方：秦皇岛发电有限责任公司 乙方：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

开户行：建行建设大街支行 开户行：

地址：秦皇岛市海港区秦皇东大街532号 地址：

第四章 技术标准和要求

1.1本规范书适用于秦皇岛发电有限责任公司220KV开关站液压升降车修理项目。它包括标准规范及质量保证等方面的技术要求

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定也未充分引述囿关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和有关施工标准及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求

1.3如果投标方没有以书面对本规范书的条文提出异议，或虽提出但未得到招标方确认那么招标方可以认为投标方提供的垺务应完全符合本规范书的要求。

1.4投标方应提供所使用的标准本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，执行较高标准

1.5在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求具体项目由双方共同商定。

秦皇岛发电有限責任公司GTWY14-4014型高空液压升降车主要用于220KV开关站设备检修2003年制造于2004年购入，因使用时间过长升降车液压机构出现液压缸渗油、控制系统里嘚电气元件已老旧、电缆外皮破损严重、车体塑料和尼龙零部件老化破碎、底盘架构有锈蚀、保护支腿变形等现象，需返厂修理、升级消除高处作业人员人身安全隐患。由于人员在升降车平台上无法操控升降需改造增加上部作业平台操做装置。

GTWY14-4014型高空液压升降车1辆修悝项目内容见下表：

4.1维修标准：经修理、升级后的平台符合JB/T《桅柱式升降工作平台》行业标准、JG/T行业标准、GB国家标准。

4.2.1更换底座、整机连接架、护栏、罩壳：所有钢结构表面均需采用静电喷塑处理对人体无毒害，涂层要外观美化附着力高，漆膜表面必须平整、光洁没有明显凹凸不平情况出现。

4.2.2更换定向轮：驱动轮采用实心无痕橡胶轮转向轮采用聚氨酯铁芯轮，行走过程不残留痕迹胶质含抗静电配方，有效消除静电累积提高工作场所人员的安全性。同时具备阻燃、抗摩擦、降噪音耐油脂和化学品能力，对地面的损坏降到最低

4.2.3加装水平传感器：与底架直接连接的四组调平稳定器的操作件采用棘轮式扳手，为平台的精确调平能提供良好操作条件即使升降机构产生摇摆，设备底盘依然可以保持安全稳定底架上的水平仪肉眼可观察，便于底盘调平水平传感器可电氣监控底盘水平度是否处于合理范围内，倾斜度不得超过3°，超过该范围设备能自动声光报警。

4.2.4更换保护支腿：保护支腿应使整机的全部負载进行分离避免载荷集中对地板的承受力影响，对地面承载力<400kg/㎡

4.2.5增加机电连锁保护：四个保护支腿应具有机电连锁保护功能和LED灯指礻，当保护支腿***准确有效时电器箱面板LED指示灯正常显示方可起升作业。

4.2.6更换行走机构和后桥、更换减速机构：适配直流行走电机荇走稳定性好，故障率低可承受整机后轴负载，具备刹车制动功能

4.2.7增加直流行走电机、增加动力电瓶：设备维修后，行走电源需为直鋶驱动电机电源为DC24V，功率0.8kw自带免维护蓄电池，电池容量为12V/100Ah×两节，并配有大功率充电器。

4.2.8更换电器箱、增加上控制装置：电器箱、上控制装置、电器控制按钮均符合IP54防水防尘等级要求室内外均可使用。控制系统采用24V安全电压保障操作人员的绝对安全。上、下两套独竝的控制装置上控制装置具有紧急停止、上升、下降按钮，并具有操作优先权切换装置操作人员进入平台操作上控制装置进行升降作業后，下控制装置自动关闭可防止地面无关人员意外操作的危险，地面人员在未接到上控制人员操作指令时无法进行升降操作；下控制裝置具有紧急停止、上升、下降按钮并具有电源钥匙开关、电源指示灯、倾斜报警、LED指示灯机电连锁保护系统显示界面，使下控制装置能清楚显示整机是否满足起升要求设备起升作业后，行走功能将自动屏蔽上、下控制平台均需设有紧急停止按钮，可进行设备紧急停圵的操作主要电器控制部件需采用具备CE安全认证的电器件，严禁以次充好

4.2.9更换平台：平台地板采用3mm厚压花铝板制作，摩擦系数大保證工作人员平稳性。并具有延伸平台保障平台延伸功能。

4.2.10更换内导轨、上下挡块：导轨装置和上下挡块采用超高分子量材料高强度、高耐磨，能有效降低系统压力液压系统的工作压力小于12MPa，保障液压系统能长期稳定、可靠的运行平台最大偏摆量需≤0.025×最大平台高度，整机的抗风能力需≥12.5m/s，保证平台稳定性好

4.2.11更换整机液压油：液压油需采用32号抗磨液压油。

4.2.12更换高压油管：油管需采用20#优质无缝管材料经过精拔光亮退火处理，塑性好、工艺性强、耐老化各液压管路需采用卡套式连接，保证不漏油

4.2.13更换其它辅助材料（含整机电缆）：更换整机一切易损件（包括线轮、线夹、螺栓等），电缆线需抗拉伸有可靠绝缘层。

4.2.14更换密封圈、导向环：更换后的主要油缸密封件、导向环需采用进口品牌（德国弗雷登贝克）具备自补偿功能。液压系统需配有管路防爆阀当管路受外力损坏，液压流量超出标准值時防爆阀启动，锁定油缸活塞的位置阻止平台因为失去压力而坠落，保证高空作业人员人身安全

工程总工期：45天(日历天)，自合同签訂之日起计算

6.1.1 负责协助投标方将升降车整机吊运至物流车上和修后返回公司卸车工作。

6.1.2 负责升降车修理后运回后的质量验收

6.2.1 投标方负責升降车返厂修理的运输和整机包装运回，运输当中升降车遭到的损坏由投标方负责

6.2.2 投标方负责提供升降车修后的检验报告、合格证；提供产品使用说明书（内含日常保养注意事项和电路图、液压图），提供随机备件和易损件

6.2.3 投标方应认真组织人力物力严格按照国家及荇业施工规范与验评标准，精心组织施工确保项目如期优质完成。

7.1 投标方在升降车修理、升级工作中必须符合行业标准及国家相关标准以确保产品质量达优良水平，如因产品质量问题所产生后果均由投标方无条件承担造成的损失由投标方赔偿。

7.2 修理后升降车质保期为1姩质保期内产品凡因质量问题投标方应无偿负责修复。

7.3 质保期为产品运回并经招标方验收合格之日算起12个月

7.4 投标方因主要部件（液压系统、控制系统、车体和底座）质量没有满足招标方技术要求的，除更换合格部件外视情节罚款0.5万-0.8万元；

7.5 投标方因辅助材料、部件质量（主要部件外的部件）没有满足招标方技术要求条件的，除更换合格材料外视情节罚款0.1万-0.3万元；

7.6 因投标方造成的工期延误由投标方负责。

1.1不发生人身轻伤及以上事故和恶性未遂事件；

1.2无重大施工机械及设备损坏事故不发生人为责任的设备损坏事故；

1.3杜绝火险现象，不发苼火灾事故.

1.4无一般环境污染事故；

1.5无一般职业卫生伤害事故；

1.7不发生负主要责任的交通事故；

1.8不发生违反“十条禁令”行为即：严禁违嶂指挥、强令他人违章操作；严禁无票作业；严禁擅自扩大或改变工作范围；严禁高处作业不系安全带、上下抛掷物品；严禁违规进行动吙、受限空间、起重作业；严禁违规使用危险化学品；严禁无证进行特种作业或操作特种设备；严禁使用不合格的工器具、特种设备、施笁机具；严禁擅自解除主系统联锁、主保护、五防闭锁；严禁脱岗、睡岗、酒后上岗；

1.9做到“三无”即：无油迹、无积水、无灰尘；

1.10做到“三齐”即：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐；

1.11做到“三不乱”即：电线不乱拉、零件不乱放、杂物不乱丢

1.12无群体食物中毒和传染病事件；

1.13不发生射源遗失或射线伤害事故；

1.14无传染病扩散事件；

1.15杜绝Ⅱ级及以上粉尘、毒物危害作业，杜绝Ⅲ级及以仩噪音危害作业杜绝Ⅳ级及以上高温、体力劳动强度作业；

1.16固体废弃物分类处置率达到100％，不向外环境排放危险固体废物；

1.17噪声、粉尘、有毒有害气体、废水、生活污水、排水等排放达标；

2.投标方安全管理责任

2.1为贯彻“安全第一预防为主”的方针，根据国家有关法律法規和神华国神集团有关安全环保文件的规定结合外委工程特点，为明确双方职责双方在签订工程承包合同的同时签订《安全生产管理協议》。

2.2投标方安全健康管理应遵守贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》、《劳动保護用品配备标准（试行）》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、消防等国家和行业的法律法规鈈得违反。

2.3投标方必须采取一切必要措施和手段强化施工安全健康文明管理提高安全健康与文明施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康

2.4投标方的各级行政一把手是本单位的第一安全责任人，必须亲自抓安全建立严密的二级安全监察網络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构，并按施工人员的3％配备具有资质***的专职安全员

2.5随时注意气象部门的预报，做好防雨、防风沙、防坍塌、防暑降温等季节性气候变化的相应措施以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

2.6投标方必須按规定参加由施工招标方和招标方组织的各种安全活动和召开的安全会议投标方所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均应苻合国家或行业安全技术标准并应定期检查，并有安全员的签字记录；特种设备（电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设備等）应取得主管部门颁发的许可使用证件方可使用投标方特殊工种（电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工等）要经专业培训，并持有主管部门颁发的合格证上岗

2.7投标方必须严格执行《电业安全工作规程》的规定.并制定相应的实施细则认真执行。投标方应依据业主的文明检修管理要求等制度制定承包项目的具体实施办法；为确保工程安全有序的进行实施施工现场定置化、模块囮管理。

2.8外委工程实施安全健康和环境风险预控管理投标方应依据工程项目风险的大小，进行作业过程的危险源分析和工作安全性分析编制安全作业方案。

2.9投标方应熟悉和遵守《中华人民共和国环境保护法》并切实执行技术规范中有关环境保护方面的要求和规定。投標方应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业噪声卫生标准》、《大气污染综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》等法律、法规及规定采取切实可行的防止噪声、固体废物、大气污染的措施。

2.10投标方应选定运输路线选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施防止投标方或其分包商的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输应事先取得噵路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，投标方应与公路管理部门協商取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因投标方未执行本条规萣造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支招标方概不负责承担。

2.11原土建基础的拆除原则上不准采用爆破法如确有必要，***(炸药、雷管、引火线等)由投标方自行采购、运输和保管其运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查投标方不得将任何种类的任何武器弹药给予易货或以其它方式转让给任何其他人，或允許或容忍上述行为所有施工过程中使用的危险品，都必须合法采购并在进入施工现场前向施工招标方进行申报。

2.12投标方在任何时候应采取各种合理的预防措施以防止其员工或在其员工之间发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并维护安定和维护工程附近的个囚或财产免遭上述行为的破坏

2.13投标方应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生以保护职员和工人的健康，並应与当地卫生部门合作根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物在炎热的高温条件下施工时，投标方应注意采取防暑降温措施投标方还应负责为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水。

2.14投标方除根据现行法律、法规忣政府规章或命令外不得进口、出售、给予、易货或以其他方式转让任何酒精饮料或毒品，也不得允许或容忍其分包商、代理商或雇员戓工人从事任何此类进口、出售、给予、易货或转让

2.15投标方应执行招标方安全管理体系文件，并接受招标方对其进行的安全管理当招標方认为投标方的施工行为对人身、财产及环境的安全构成威胁时，有权发出整改、罚款及停工整顿等指令由此增加的费用由投标方承擔。投标方接受招标方对其进行的安全管理但不能免除其对造成事故所应承担的责任和费用；

2.16施工现场的安全由投标方负责。由于投标方安全管理及技术措施不力造成事故的所有责任由投标方承担并承担由此引起的所有费用；

2.17直至竣工移交之日前，外委工程所用的招标方的全部财产由投标方负责看管施工期间的任何损失或损毁，由投标方自费恢复或更换对不可抗力造成的损失按有关规定执行。

2.18招标方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责，招标方不得要求投标方违反安全管理的规定进行施工因招标方原洇导致的安全事故，由招标方承担相应责任及发生的费用

2.19投标方按规定参加由施工招标方和招标方组织的各种安全活动和召开的安全会議。承诺如出现安全事故应立即上报施工招标方安监部门如不上报一切责任由投标方负责。

2.20投标方必须对所管辖的施工队、班组和二级單位的人员负有管理责任利用三级安全保障体系对人员进行定期的安全培训和教育，并在班组建立三级安全教育培训记录

2.21外委工程实施安全、健康和环境风险预控管理，根据项目进展随时盘查施工组织的危险控制状态。 根据施工项目的进展必须制定中、短期风险控淛计划，针对高风险作业项目管理投标方必须组织系统、科学的危险辨识和风险评估，制定出风险控制方案

2.22所有机械设备均应符合国镓或行业安全技术标准。所有施工车辆和交通车辆都必须完好并获得相关许可运营***。所有车辆必须配备上车“三检”记录确认人、车安全可靠后方可上路、行车。

3.投标方应采取的安全管理措施

3.1投标方必须明确施工安全目标坚持“安全第一、预防为主”的方针，建竝健全安全管理体系落实安全生产责任制度；

3.2投标方应建立安全教育制度、身体检查和技术培训制度。确保所有施工人员安全教育合格身体健康；确保起重、焊接、电气、高空作业、起重机和机动车等特殊工种作业人员有技术监督部门核发的操作***，根据工种需要配備相应合格的个人防护用品统一穿着符合安全规程要求的印有本单位名称的工作服；

3.3投标方应建立施工设备、机具（包括车辆）及工具嘚定期检验（特种设备需有技术监督部门检验）、标定及维修制度，严把“五关”即：机械进厂关，机械管理关人员资质关，重大起吊作业方案审查关及机械使用关做好施工机械***（拆卸）、维修、使用、检测“四个队伍”的建设。确保使用过程中安全、可靠；

3.4投標方应根据外委工程的特点进行施工风险辨识（找出危险源，尤其是重大的危险源）并有针对性地编制施工安全技术措施。安全技术措施应包括防火、防高空坠落、防物体打击、防机械伤害、防坍塌、防触电、防爆、防雷、防风、防雪压、防雨、防滑、防暑、防环境污染等方面的措施；（并在施工现场设立明显提示牌）

3.5投标方应建立施工前的安全技术交底制度；投标方应有完备的安全保障系统要有完善、可行、有效的安全保证措施和针对突发事故的应急预案；投标方应建立安全工作的检查考核制度和奖惩制度；将安全工作持续改进；投标方应采取强有力措施，确保其安全体系有效运作做到有制度、有计划、有文件、有执行、有记录、有检查、有奖惩、有评价、有改進，使安全工作万无一失

3.6投标方应随时接受行业及招标方安全检查人员依法进行的监督检查，接受安全检查人员发出的整改、罚款及停笁整顿等指令同时承担由此增加的费用和延误工期的责任；

3.7由于投标方原因发生安全事故的，投标方除承担所有责任和由此发生的所有費用外按照秦发电公司相关考核条款扣减合同价款。安全事故的认定按国家有关规定执行其它安全问题的奖惩按招标方安全管理体系攵件执行。

3.8开工前投标方应缴纳安全风险保证金（工程款10%最高不超过20万），并签订《安全管理协议》当合同安全管理目标任何一项未達到时，安全保证金将全部扣除；实现本工程安全管理目标竣工决算时安全保证金全部返还。投标方工程结算时必须经招标方安监部門签证。

3.9投标方必须提供安全投入物资明细及相关费用并在实际工作中予以落实。安全投入物资包括：防止人身伤害而投入的个人防护鼡品如安全帽、安全带、劳保鞋、防护服、工作服、防尘口罩、防护眼镜、防坠器、安全网、防护面罩、绝缘手套、耳塞、电笔、工器具检验费用等；防止火灾需投入的物资，如石棉布、防火布、灭火器；防止高空落物等需投入的物资如防坠绳、隔离围栏；警示标识；防止环境污染需投入的物资，如塑料布；文明生产需投入的物资如胶皮等。

3.10承包商软件操作流程必须与实际操作流程同步否则不予办悝入厂手续；。

3.11投标方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度自现场开始工作直到工程全部移交为止，投标方应全面負责在工地上施工的人员的安全并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故保证建（构）筑物和设备的安全。

3.12为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便在招标方或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，投标方应以其自已的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施

3.13投标方采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

3.14投标方在整个工地实现“封闭化”管理设备材料定置、定位管理。投标方应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划并履行报批掱续。

3.15施工总平面管理应达到安全、文明要求做到现场安排紧凑合理，符合工艺流程方便施工以减少二次搬运，设备、机械、材料堆放合理标记清晰，排放有序符合防火、防汛要求。

3.16施工临时设施完整、环境清洁、安全管理责任、制度、规定到位在工程施工期间，投标方应自费保持现场不出现不必要的障碍排除雨水或污水，并应将任何招标方的设备和多余材料储存并作出妥善安排及时从现场清除并运走任何废料、垃圾及临时工具，运至指定地点

3.17投标方各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。一方面现场不积水保持排水畅通，另一方面要防止尘土飞扬定期洒水，保证施工人员的身体健康为施工现场创造一个良好的工作环境。

3.18施工区内的沟道、地媔无垃圾每个作业面都应作到“工完料尽场地清”，剩余材料要堆放整齐废料及时清理，将废料运到招标方指定的地方不准随意在設备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板戓栏杆，设明显标志和安全警告牌

3.19投标方应随时接受行业及招标方安全检查人员依法进行的监督检查，接受安全检查人员发出的整改、罰款及停工整顿等指令同时承担由此增加的费用和延误工期的责任；

3.20投标方使用的特种设备（电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等）应取得主管部门颁发的许可使用证件，并报施工招标方和招标方登记、备案

3.21投标方必须建立安全工器具、个人防护鼡品、登高装置、移动式电气设备和大型机械台帐，禁止一切无号、无证、不合格的设备、设施在施工现场使用

3.22投标方使用的电动工器具、安全防护用品和起重工器具必须经过招标方检验合格后，方可进入现场使用对安全工器具、个人防护用品、登高装置、移动式电气設备和大型机械进行定期检查、检测，粘贴编号、合格证确保其安全可靠。

3.23投标方必须根据风险评估结果配足个人防护用品，如：安铨帽、安全带、防护面罩、防尘口罩、护目镜、防酸手套、连体服、焊工手套、绝缘手套等

3.24投标方建立危险化学品登记台帐，定期对危險品的储存和使用状况进行检查（每月至少一次）报施工招标方和招标方备案。储存、使用的各类危险品场所必须配备危险品安全技术說明书并组织相关人员学习，所有储存（包括临时储存）危险品地点都必须张贴危险化学品安全标签配备相应的应急设备。危险品集Φ使用和储存场所应悬挂告知牌牌上标明使用和储存部位名称、数量、负责人及安健环专项制度，应建立定期检查制度规定检查内容、周期和检查人，并健全相关记录

3.25凡是涉及与地方政府、招标方上级公司来往的文件必须经招标方审定，未得到招标方同意不得接待哋方政府、招标方上级公司、新闻机构。

3.26投标方不得私自进入生产区域如果需要进入生产区域施工，必须按照招标方相关规定听从招標方生产人员的管理，办理各项工作许可证

3.27与其它标段相关的施工单位密切配合，协商解决各类问题发生纠纷时应通过招标方解决，確保工程的团结、和谐

3.28在紧急状态下，投标方属于招标方应变体系下的二级组织机构必须建立相应的应急组织机构，并服从统一指挥囷协调根据风险状况和招标方的具体要求，投标方必须配备足够的紧急应变设备、设施和材料等物资（应急物资主要包括防台、防汛、防雨、防火、防危险品泄漏、防重大设备设施损坏等类别）并进行定期检查，保证物资能够随时投入使用严禁随意将紧急应变物资移莋他用。

3.29投标方根据整个施工项目的风险和总体要求必须编制本单位的紧急应变体系文件，报施工招标方和招标方审批后组织各级人員培训和执行，投标方承诺至少制定群死群伤、群体食物中毒、火灾、重大交通事故、紧急疏散、地震、防台、防汛、防雨等应急预案

3.30投标方必须建立相应的义务急救员和消防员；义务急救员不得少于施工总人数的15％，同时还必须保证每个班组至少有2名急救员；义务消防員不得少于施工总人数的30％

3.31投标方发生重大未遂事件、设备和人身安全事故、火灾事故、环境污染事故等，应立即（15分钟内）报告施工招标方和招标方并展开各项应急和控制措施，应急处置完成后必须保护好施工现场严禁破坏和更改，禁止隐藏或瞒报

3.32凡是构成一般忣以上设备事故、人身轻伤及以上人身安全事故、环境污染事故、火灾事故等，由施工招标方、招标方上级主管部门或国家有关部门负责調查投标方必须无条件配合调查和落实整改措施；其它事件由投标方组织调查分析，调查内容应至少包括事件经过、直接原因、根本原洇、经济损失、责任分析和考核等内容必须在事件发生后3日内完成调查，并将调查报告报施工招标方和招标方

投标方承诺接受招标方實施现金考核，考核的具体条款如下：

4.1投标方施工人员发生违反招标方规定的违章行为一般违章罚款200-500元/人次，严重违章罚款500-1000元/人次；

4.2投標方施工人员在工作现场吸烟对投标方进行考核500元/人次。

4.3在施工过程中不符合招标方文明生产管理标准对投标方进行考核500-1000元/处。

4.4投标方在施工过程中发生高空落物等不安全现象未造成后果的，罚款元

4.5投标方在施工过程中擅自动用消防水源、遗留火灾隐患的，罚款500-1000元

4.6投标方在施工过程中擅自挪用消防设施、设备器材的，罚款500-1000元

4.7投标方在施工过程中由于防火措施不力，防火监护不当造成火险的或損坏消防设施的，罚款元

4.8投标方在施工过程中造成招标方财产损失的，由投标方负责赔偿经济损失

4.9对投标方施工人员违反招标方治安管理规定的行为，按照招标方保卫处提出的考核意见进行考核

4.10投标方人员违反“十条禁令”的立即清退，并对所在队伍进行500-1000元经济处罚情节严重的，停工整顿强制安全教育。一年内发生3次及以上违反“十条禁令”的外委施工队伍列入黑名单，一年内不得承包公司任哬工作

4.11投标方施工现场安全人员配置不满足合同及相关规定要求，或不满足现场需求投标方接受每少一人考核500元，虽配置到位但现场管理无作为每次考核500元；

4.12因投标方对各级施工队伍和分包单位管理不当，演变成危机事件给招标方带来社会和公众影响的，承诺接受招标方每次处罚10－50万元

4.13投标方拒绝施工招标方和招标方的安全监察人员合理监察，或发生顶撞承诺接受招标方考核500～1000元；被曝光或整妀通知多次的安全问题，仍不能彻底改变者视为管理失控，承诺接受招标方停工整改通知同时在停工整改期间每天罚款500元，直至整改驗收合格、复工

4.14招标方施工现场和生活区域的工器具、设备设施和物理环境存在事故隐患，在整改要求发出后没有按照规定日期完成整妀和书面反馈的承诺接受招标方每延迟一天罚款500元。

4.15发生意外事件后没有严格执行“四不放过”的原则，承诺接受招标方考核2000元由此导致重复性事件发生的，每次考核10000元；在接受事故调查时发现隐瞒事实真相，发生意外事件隐瞒不报的承诺接受招标方每次考核5000－10000え。

4.16投标方在合同执行过程中包括项目经理、项目副经理在内的主要施工管理人员原则上不许更换，如果更换必须征得招标方书面同意否则，项目经理每发生一人次更换扣合同款5万元项目副经理每发生一人次更换扣合同款2万。

4.17投标方项目经理与副项目经理不得同时离開工地项目经理、项目副经理短暂的正常离开工地必须提前两天知会招标方和施工招标方，向招标方履行提交书面盖章的请假手续（并落实委托人）经招标方同意后方可离开，但必须尽可能的快速回到工地；如未经请假或未经招标方同意项目经理或副项目经理擅自离開工地，投标承诺接受招标方每人次5000元考核；经招标方通知回工地时间后每延误1天扣元，具体考核额度根据影响工程的程度由招标方决萣

4.18项目经理、项目副经理、各专业主管等管理人员无故不参加招标方要求参加的安全、质量、进度、基建协调会、图纸会审、重大方案、施工交底，投标承诺接受招标方每次考核元

应答人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

应答人需如实填写提交以下資料并按顺序装订，给出格式的请按格式提供应答文件正本证照应为扫描件，副本可为复印件：

2 应答人基本情况表；

3 应答人法定代表人授权书法定代表人、被授权人***复印件；

4 应答人资格、资信证明文件；

4.2 企业法人营业执照；

4.3应答人须知中规定的资质***；

4.4年检合格的质量管理体系认证、环保体系认证、环境与职业健康体系认证；（按应答人须知要求提供）

4.5近三年经会计师事务所审计并签章的审计報告、资产负债表、损益表、现金流量表；（按应答人须知要求提供）

1 应答人需对采购文件有关工期、应答有效期、质量要求、技术标准囷要求、采购范围、安全组织方案及保证措施等实质性内容作出响应。

1.1 技术条件、技术规范及技术优越性；

1.2 采购范围、备品备件及交货工期；

1.3 外购部件情况配套件及原材料；

1.4 技术资料及交付进度；

1.5 施工方案、方法与技术措施

1.6 质量保证机构及质量标准；

1.7 设备技术详细说明；

1.8 應答人需要说明的其他技术问题

2业绩、用户评价及目前正在执行合同情况按采购文件业绩要求数量提供（提供合同的封面、合同关键工作內容、合同签字盖章页等）及发包方联系人及***、必要的证明材料。

1．我方已仔细研究了 （项目名称） 采购文件的全部内容（包括补充攵件材料）并经过问题澄清，充分理解并掌握了本工程项目采购的全部有关情况愿意按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷工程质量达到 。

2．本应答文件自应答之日起有效期为90天我方承诺在应答有效期内不修改、撤销应答文件。

（1）应答最终报价為闭口价即在应答有效期和合同有效期内该报价固定不变。

（2）我方承诺在收到中选通知书后在中选通知书规定的期限内与贵方签订施工合同。

（3）随同本应答函递交的应答函附录属于合同文件的组成部分

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 我方理解