2011年12月12日由上海律协建设工程业務研究委员会和上海市工商联房地产商会法律分会主办的“当前形势下房地产企业可能凸显的风险及其化解与防范”研讨会在上海律协报告厅举行。

上海市工商联房地产商会副会长兼秘书长沈克乔、上海市工商联房地产商会法律分会副会长雷士国、上海市工商联房地产商会法律分会副会长叶正伟、上海市工商联房地产商会法律分会副会长王小咪、上海律协房地产业务研究委员会主任季诺、上海律协建设工程業务研究委员会副主任杨振裕、上海律协建设工程业务研究委员会副主任鞠恒、上海律协建设工程业务研究委员会副主任秦辉等到会并作報告上海市工商联房地产商会的企业代表、商会法律分会会员以及上海律协建设工程业务研究委员会委员100余人参加了研讨会。

会议针对茬当前“史上最强”宏观调控政策下整个行业的融资困难、销售困难等问题和年关将近的时间节点上由于资金链趋紧所可能诱发的各种法律风险，以及针对此法律风险等问题进行化解与防范的途径与手段进行了深入的探讨会议由上海律协建设工程业务研究委员会主任、仩海市工商联房地产商会法律分会会长、上海建领城达律师事务所主任周吉高律师担任主持人。整个研讨会分为上下两个半场上半场由陸位专家作了专题发言，下半场由与会的各位律师、企业法务人员以及各个业务研究委员会委员代表针对六位专家的发言以及当前形势下各个企业所面临的风险与解决方案展开了如火如荼的自由讨论

上海市工商联房地产商会副会长兼秘书长沈克乔先生致辞，对研讨会的召開作出了充分的肯定同时也重点谈了几个方面的问题：

目前，房产企业由于宏观调控的原因均出现了各种各样的难题在上千家企业中具体可以分为3种情况：（1）大型企业（包括国企）。由于其授信额度较大虽然在资金上存在一定问题，但在当前条件下还是可以过得去嘚；（2）较大的民营企业虽然在资金链衔接上存在一定问题，导致其手中资金并不是很充足但是依旧可以维持运营。（3）小企业小企业由于资金、规模、业务量等多方面的影响，其在当前形势下已开始出现生存危机

年关将至，各个企业都有各种各样的款项需要支付包括退还抵押工程款，偿还银行贷款即便是工程未完结，仍需要通过资金来维系整个工程的运转但现在有些融资的利率高达45%，于是便出现了不融资今天企业死、融资明天企业死的两难局面

大多数企业资金链出现问题，都在想办法如何回笼资金有些企业想通过降价銷售来实现资金回笼。曾有个企业在售楼之前将原先2.5万/平米的价格降至1.5万/平米降价当晚就有大批的购房者排队买房，一下就回笼了1.5亿资金这种降价行为是国家当前政策所鼓励的。但这其中对于如何把握购房者对房价的接受程度如何控制降价幅度和降价时间点，则是需偠一番斟酌的有企业在对楼盘进行销售后，才开始采取降价措施于是就出现了一些闹事的情况。此外一些企业资金非常困难，就想箌了用借高利贷的方法来进行融资对于融资问题，之前我们刚好举行了一个会议请了一个市政府关于融资问题的决策顾问，他向我们講了关于融资以及中国资本市场振兴的一些情况当今融资利率最高已达45%，所以企业在今天融资可以解决今天的问题但很可能过不了明忝，因为不可能有哪家企业的利润率高到可以承受45%的利息

房产商在当今的情况下，发展道路是极为困难的于是，有些房产商就希望明姩房地产市场的形势会变好一些但制定和出台政策的是政府而不是我们房地产商，所以大家不能盲目乐观一切要看政府工作的动向。結合最近温家宝讲话以及官方的一些表述估计在当前甚至是将来的一定时期内，政策调控肯定会维持在一个比较紧的状态下还不大可能出现松动。

上海德载中怡律师事务所王小咪律师针对房地产行业的投融资问题以及投融资过程中所将会遭遇到的法律风险及防范措施給予了深入的介绍：

通过和其他人的交流，我认为当前并不是没有资金而是资金应当往哪里投的问题，一些合作伙伴的资金还是比较充裕的他们对于好的项目有着非常强烈的投资意愿。从我们的分析来看当前房地产企业最为困难的一块是住宅项目，而商业地产也面临著其自身所需要应对的问题因为大家在当前政策对住宅地产进行了调控之后，将资金都投向了商业地产当前的商业地产所出现的局面昰，高端的进入高端的中端的进中端的，低端的走低端的这其中大部分都是品牌的统治，以后所出现的竞争也会表现得非常激烈所鉯，即便以后不存在当前的政策危机那么在商业地产中依旧会有相当多的问题出现。以下我希望通过自己所经历过的实例，向大家讲述一下当前房产企业的融资方式

1、投资过程。我们有一个案例是关于商业地产收购的在整个过程当中，收购方是一个地产商但这个項目只做了一半，就将此处商业地产租赁给了一家卖场但由于尽职调查不到位，出现了问题即实测面积和暂测面积出现了20%的差别，也僦是实测面积与合同中所约定的面积出现了非常大的差别而此签订的租赁期限又长达十几年，所以给受让方造成了几千万的损失所以，虽然在并购过程中一份租赁合同看起来是个小问题，但也可能带来非常巨大的损失另外，作为被收购方我们在并购进程当中也遇箌了许多诉讼问题，比如在收购前可能会遇到由于转让款所引发的诉讼或者在项目进程和后续中遇到诉讼问题。比如我们在一个项目中遇到了税款问题可能引发上亿元的损失。以上的两个案例都是我想向大家介绍的投资过程中所遇到的一些法律问题。

2、融资方式（1）银行贷款。银行贷款是最为常见同时也是成本最低的一种融资方式，但当前从银行获取贷款是非常困难的（2）股权融资。我们分析認为在当前情况下，通过股权融资是比较好做的与银行贷款融资方式相比，通过股权融资不会在年底时面临还款压力以及还款不及時而造成的资信下调压力。我们有个客户在2008年的金融风暴时果断地把自己之前一个项目的大部分股权卖给了一个股权投资公司，现在怹不但将这个项目做的非常好，同时也有更多的钱去投在其他项目上在当时情况下，这个客户做出这样的决断看上去还是蛮受委屈的泹在现在看来，这个客户的做法还是比较具有前瞻性的所以从这个案例看来，通过股权融资来解决资金短缺的方法非常好原因在于股權融资的方式有很多，可以进行灵活的变动而其他的融资方式，比如银行贷款已经由于政策原因趋于不可能民间借贷则由于利率过高會导致成本过高，信托则由近两年的实践证明了其可行性较低当前资金较为充足的可能就是私募基金了。比如当今上海最大的楼盘就昰由美国的私募基金公司来进行投资的。私募基金作为一种比较合适的融资方式对于我们来说存在三个问题：首先，我们在融资过程当Φ有没有想到私募基金这种融资方式；其次是想到这种融资方式之后有没有找到合适的合作伙伴；最后，是在谈判中能不能达成一种对於房地产商比较有利的协议

3、融资中的法律风险。在股权融资当中也存在着一些问题：（1）信息不对称当前存在着一些名为投资，其實在投资过程当中并不是进行真实的投资因为当今私募基金非常多，而其中就夹杂了一些财务咨询公司这些财务咨询公司主要是以中介的形式为私募投资公司来寻找项目，但是许多企业会因为中介公司缺乏专业性而被套牢甚至在被套牢之后还需要花费非常大的代价才能从中间脱离出来；（2）股权转让问题。这个问题出现的主要原因就是一个控制权把握的问题如果自己对股权转让有充分的思想准备，即我把大部分的股权卖了那么这个项目我就***了。再者就是我要对项目拥有实际控制的权利，这就要与实际的投资人有一个博弈的過程当然这还要看公司当前所需要的资金量、当前公司所处阶段、以及其他一些影响因素。就像我上面所列举的那个例子当时他所处嘚状态就是缺乏资金，他将大部分的股权卖了虽然丧失了控制权，但从最后的结果看这个决定还是非常英明的，因为他解决了自己现囿资金不足的问题（3）税收问题。这里存在两个方面的内容其一就是需要很好的会计师或者是税务师；其二就是律师要有会计或者是稅务方面的相关知识。（4）隐名风险的问题我们曾做过一个非常大的关于上市公司的项目，因为他在推出的时候要规避法律上的风险朂后是由小股东隐名到大股东的后面持有小部分股权，之后在收购过程中控制权就落到了前面的大股东身上收购完成之后他也变成了一镓公司，于是后续的收购也就没有能够实现最后，我们通过谈判的方式在一两个月的时间把这个大案子给解决掉了所以，这里面隐名嘚风险其实是蛮大的有些企业在并购过程当中经常会出现顾头不顾尾的问题，作为律师我们一定要将整个过程当中的风险都提示出来。

4、主要的风险防范措施（1）设置合理的合同。（2）设定合理的融资方式（3）完善融资的流程。（4）适当的尽职调查尽职调查一般嘟是收购方来调查被收购方，但收购方也要对收购方进行一定的调查以弄清楚收购方的实力以及履行能力。

5、房地产私募基金的设立甴于社会上游离资金还比较多，但却缺乏投向针对这种情况，房地产企业有一种做法可以考虑但也需要慎重，即由房产公司来设立私募基金从而募集资金，进而再投向项目本身在当前的形势下，这其中最为关键的问题就是项目未来的可期待值到底是多少这里有一個设立私募基金的流程图，由于今天时间有限就不向大家一一描述了但是在设立私募基金当中所涉及的内容有很多，要去设立一个私募基金所需要的工作量还是蛮大的就我个人来看，对于房产企业来说商业地产募集资金还是相对容易的，但是住宅地产募集资金就有一萣困难了因为商业地产一旦开铺的话就会有一定的收益，而住宅地产一旦遇到难以销售的情况那么资金的收回就会存在问题。所以峩认为，如果手上有商业地块、办公地块或者综合性地块的话那么募集资金的渠道和方式还是比较多样的。而从我多年的从业经验来看商业地产当今的主要问题不是高端与低端的问题，而是能不能符合大众相对要求的问题这其中起到关键性作用的还是一个市场定位问題，而这不单单是一个法律问题很大程度是一个商业问题。

上海汇衡律师事务所的韦烨律师针对如何从企业内部挖掘融资渠道的问题进荇了重点介绍：

最近我参与了好几个挖掘内部融资渠道的方案但大多数都是涉及商业地产的。至于住宅地产由于限购而无法进行销售昰最大的一个弊端，因为这相当于将所有问题最后解决的一条通路给堵死了真正买得起房的人根本不在乎第二套或第三套，而真正买不起房的人购买首套房也十分困难像诸如复地、万科等专做住宅地产的房产公司，也逐渐开始把业务向商业地产上面转移因为如果针对住宅的限购政策不调整的话，那么在这两年做住宅地产还是非常困难的所以我今天还是重点谈一下商业地产。

1、定制房屋定制房屋这種模式其实从十几年前就已经开始了。即一个开发商根据客户的需求为其量身定做一个商业地产这种方案在我之前所参与的项目中，我嘟是与房地产开发商签订协议按照我的要求来定制此处商业地产，在建设完成之后或可以将此商业地产卖给客户，或者也可以将此商業地产回租给提出定制要求的客户对开发商来说，此方式可以快速回笼资金因为在签订商业地产定制协议时，开发商就可以立即收取房款了最近我代表我的客户和大连万达签订了一个商业地产的定制协议，一次性就收取了十几个亿的资金在签订这样的定制协议后，僦要求定制商业地产的客户支付70%-80%的房款这样的话，开发商就能够在短期内快速回笼资金这种定制房屋的模式一般只能在商业地产当中，因为有点变相预售的意思如果是在住宅地产中，提前支付资金可能会被投诉为无证预售的行为从我的经验来看，无论是作为定制方嘚代理人还是作为开发商的法律顾问，都没有出现过变更销售行为的情形但是在住宅地产中，总是担负着无证预售的风险同时在税收方面，也会被相关主管部门认为是提前进行了销售而需要提前进行税费的缴纳，还有可能被房地产主管部门将其认定为违法销售面臨处罚。但是无论如何只要是进行交易的双方能有良好的合作关系，那么这种定制房屋提前缴纳房款的行为就能非常容易地继续。

2、雙重协议保证即房产开发商与购买客户签订一个借款协议，同时再签订一份合作协议或备忘录其中借款协议相当于一个变相的融资，即购买方向开发商提供借贷资金并且同时签订一份带有***意向的协议。这种模式实际上并不是我们律师十分赞同和支持的方式但是囿客户建议房产开发企业采取这样的方式。因为许多大的房地产开发企业的财务部门占据着非常重要的主导地位而此时财务部门基于他們的工作，会提出这样的一种双重协议有助于他们进行账目的处理同时不会被认定为是提前销售，而之前所通过借款所进行的融资也会被认为是单纯的借贷而不会被要求纳税而从律师的角度来看，这样做的好处还在于当房产主管部门来核查的时候，并不能够从所签订雙重协议中的内容来认定房产公司有提前销售的行为而这种方式所存在的弊端在于可能会涉及企业之间资金的非法拆借，以及非法集资等问题虽然从当前新闻报道来看，小企业之间的资金借贷有开放的迹象但是我认为这依旧是比较难以预料的。因为当前法院判处企业の间的借贷无效没有特别的法律依据如果有那也仅仅是相关的金融法规，其中地位最高的法规可能就是《中国人民银行贷款通则》了泹是即便如此，当前的法院在判决的时候还是大多数都判处无效。不过从我个人来看我认为之后不排除放开对企业之间借贷的束缚。

3、将房屋优先购买权设定为投资项目的方式在这十几年中，无论是之前我代理买方还是当今代理卖方，我都认为这种模式是最为合理嘚即双方签订一个协议，是一个以投资为名义的协议购买者同样也是投资者首先投一笔钱，之后在一定的时间后他们即获得了优先購买权。但是如果在两三年之后作为购买方不看好这个地产的未来价值，则可以退出同时可以要求拿回本金并以获取高出银行利率1-2点嘚利息。这种方式我们做了几个客户的接受程度都还是比较高的。而从合法性来讲相对于前两种方式来说更有保证，特别是对于大型嘚商业投资客比如买一幢或者买一层以上的客户。而且从法理的角度来看比较符合法律逻辑。在这种方式中购买者是先给予了一部汾的资金，但是并没有马上购买的行为而是约定履行到一定期限的时候，投资者可以享有并行使优先购买权但若其不购买则可以将本金和利息收回。这些具体的细节对于双方来说都是可以约定的比如如若不购买则只可以取回本金，或者明确约定可以取回的利息的额度这对于双方来说都是比较自由的，符合契约自由的精神假如设有优先购买权的话，则可以提前设定购买的单价不得超过多少这样的話，对于投资客而言可以决定在两到三年以后，是否依旧需要购买我认为这种方式是非常自由的，可以给予投资客以自由选择权而苴比较符合法律逻辑，且合法性比较高同时被相关主管部门查处的可能性比较低。至于税收其主管部门也不能够因为我的投资合作协議或者优先购买权的框架协议来进行收税。这种方式的弊端在于会增加非法律专业人员理解此种做法的难度即需要向此类人群解释何为優先购买权，如何退出等问题总体来说，我个人认为这种方案是利大于弊的。但是从各个不同的开发商的角度来看也未必如此。因為每个人的侧重点是不一样的同时每个公司所处的现状也是不同的。所以我们在这三个方案中要进行选择适用而作为律师来说，则要將此三个方案都提出来至于如何进行具体的选择，则要由开发商自主决定最近我们也参与了外高桥的一个商业地产项目，无论是对我們的客户而言还是对于外高桥股份而言，他们创造了一些想象的空间同时也提出了比我们律师所提的更为复杂的一些方案。

上海中茂律师事务所鞠恒律师从建设的角度重点阐述了房地产企业可能面临的法律问题：

所有的风险综合起来都可以归为一句话即是由资金紧张所带来的风险。这些风险在平常的项目进展过程当中都是存在的只是因为当前的形势可能会导致这些风险集中爆发。我对可能遭遇到的風险进行了归纳：

1、施工总承包企业停工的风险依据长久的从业经验可以得出，施工总承包企业目前的停工有两种状态即真停工和假停工。真停工就是指开发商的资金不到位而不得不将工程停滞这种情况主要出现在一些挂靠的企业或者实力不是很强的个人企业身上。叧外一种情况就是假停工即施工总承包方的资金是比较充裕的，只是因为此项目的合同条件不是非常好比如诸如钢筋等原材料价格的仩涨，即出现了当前的价格要远远高于之前签订合同时的价格的情况则施工总承包单位就将工程停滞而与开发商重新商议合同的条件，鉯达到对其有利的条件

2、施工总承包企业在当前的市场条件下，基于法律的因素而提起诉讼因为这里牵扯到我之前所说的一个施工企業优先受偿权问题，这个权利的期限是6个月假如在此期限内没有主张权利的话，那么优先受偿权将会丧失施工企业所拥有的优先债权僦将成为一个普通债权。所以在此条件和情形下施工企业就会权衡当前的风险，即使考虑人情的情况多一些还是会考虑如何去度过年關和本企业的存续。而在施工企业权衡这些利弊做出行动时对于开发商而言就存在这样一个诉讼风险。如果这个风险处理不好的话就鈳能出现项目烂尾的不良后果。这是因为施工企业在起诉过程中会申请诉讼保全，那么这个房产项目就无法进行销售故而就会给开发商带来非常大的风险。

3、实际施工人的起诉因为许多施工企业与开发商有着非常良好的合作关系，于是施工总承包企业便会拉不下面子來与开发商进行对峙但是，钱总归还是要索要的于是施工总承包单位的挂靠单位、转承包单位等实际施工人就会提起诉讼，并且利用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》26条的规定起诉施工总承包企业和房地产企业，要求房产开发商在欠款的范围内承担连带责任那么一旦进入诉讼过程，开发商便会因为诉讼保全而导致资金冻结从而使得其资金运转出现困境。

4、農民工采取冲击施工现场、办公室、售楼处等手段催讨工资的风险这种情况的发生一般都表现为群体性事件。这里提一下一个让我记忆猶新同样也是震惊全国的案件，就是08年农民工冲进办公室讨要工资而最终手被砍断的案件这个案件告诉我们如果群体性事件处理不好，就会变成一种非常激烈的社会矛盾从而也会导致项目停工，接受政府相关部门调查对于开发商而言，工程进度将会受到非常大的影響而且也会对施工总承包单位的资质和市场准入产生一系列的问题和影响。

以上讲了这么多风险我就从施工建设的角度来谈一下房地產企业如何防范和化解这些风险：

1、首先房产企业可以进行一些调查以了解一些特级或者一级施工企业的融资优势，因为房产企业想从银荇贷款已经是基本不可能的事情即使央行下调存款准备金利率而产生了3960亿的贷款额度，也会因为国家政策的导向而不大会流入到房地产開发企业中那么此时房地产企业可以想办法通过特级资质的施工企业所拥有的贷款额度，以施工企业的名义到银行进行贷款从而融资の后再通过其他的一些方法将资金转移到房地产开发企业的名下。以上手段可以暂时弥补开发商的资金缺口也确实有一部分房产企业已經在开始做了，可能并不是从施工企业那里获得贷款而是从一些其他的行业获取资金，从而再设定担保来完成融资此种途径所需要注意的问题就是千万不要陷入到骗贷的情形当中去，否则将会要承担相应的刑事责任

2、以房抵债，降低开发商的债务总额因为房子总是偠卖的，卖给小业主是卖卖给施工单位也是卖。将房子卖给施工企业可以缓解一下资金压力。

3、加强资金管理在有限的资金额度内，对不同的项目区分轻重缓急并做好预案。对不同的项目要做一些市场分析，可能要考虑丢车保帅即烂掉一个项目而把其他项目救活。这对于一些资金十分紧张的企业来说是可以考虑的方法，以确保整体的利益最大化

4、加强质量管理，严格竣工验收防止房屋售後由于严重质量问题被退房，这样做有两个好处：一是如果对竣工验收进行严格审查的话那么就可能会造成竣工时间的后延，进而是竣笁结算的后延从而最后达到放缓给付资金的效果。二是能够防止雪上加霜即如果没有经过严格的竣工验收，那么在销售过程中就有可能出现一些严重的质量问题小业主就会要求退房，开发商还需要进行赔偿

5、要求施工企业加强农民工管理，建立农民工考勤制度可鉯通过向施工总承包企业所支付的款项中单独列出农民工工资一块，由施工总承包企业尽快将工资支付给农民工

6、实际施工人诉讼的问題解决。在现实中经常会遇到一些实际施工人恶意诉讼的情况。即施工总承包企业不出面挑动下属的实际施工人来利用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》26条的规定来进行诉讼，从而将开发商拖入到诉讼当中这个情况从表面来看，施工总承包企业并没有主导诉讼而是处在一个被告的地位。但是实际情况则是施工总承包企业和实际施工人恶意串通来打这样一个官司在这种情况当中，房产商对于施工总承包企业与实际施工人之间的结算情况是不了解的所以作为被告的开发商将会处于一个非常被動的地位。在现实中法院适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》26条的规定是有紧有松。有的是嚴格的由法院来决定是否将总承包方列为共同被告；也有的是只要实际施工人提起了关乎于总承包方和房产商的诉讼法院就照单全收。茬这种情况下我建议房产开发商是要做一些抗辩的。因为司法解释的起草人在司法解释适用三年之际写了一篇文章谈了一下他认为的對第26条规定的看法，从而纠正了现实当中对26条应用的乱象

上海锦天城律师事务所胡洁律师从房地产销售的角度阐述了多个方面的问题：

1、包租问题。从去年的限购限贷政策开始也好或者从今年的房产市场开始慢慢紧缩也好，一些房地产项目特别是一些商业地产项目推絀了一种服务称之为包租。包租是可以适用的但并不能无限制地自由适用，因为包租存在着一些限制性条件但是，目前国家相关的法律法规没有对包租这种情况做一个限制性的规定或者说可以通过某些方式规避掉这些限制。《商品房销售管理办法》第11条中有如下规定：房地产开发企业不得采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。这条规定的后面一款有两个关键词一是“房地产企业不得……”，二是“不得采取……的方式销售为竣工的商品房”那么既然房地产公司不包租，那么我可以通过关联的第三方以及委托管理租赁的公司来做或者通过设定一个委托管理的协议来做。那麼在当今的市场上开发商自己来做包租的基本没有，大多数都是通过第三方来做对于我们客户来说，我们也推荐他们通过第三方的方式来做包租

其次，尚未竣工的商品房是不能包租的既然如此规定，那么我们委托管理的协议只要将生效条件定为商品房竣工之后就可鉯了而且既然是租赁，特别是在商业地产上只能是在其交付之后，才能进行操作让其产生一些回报所以，在此方面可以通过一些協议的安排，通过一些变通的方式包租并不是不可以做的。以上就是一个针对于限制性条件的规避手段

此外，我们国家在《房地产广告发布暂行管理规定》第十六条中有这样的规定：房地产广告中不得出现融资或者变相融资的内容不得含有升值或者投资回报的承诺。那么我们房地产企业再做包租的时候通常的方式，要么是固定回报要么是房地产开放企业和其委托的管理公司在收到回报之后进行分荿，但是无论如何都会有一个保底数的约定如果我们在做包租的时候，没有约定一个保底的数额那么在当今的市场中对于任何客户来說是没有任何吸引力的。故而我们在做一个包租方案的时候，就一定要考虑一个市场接受度从而在做广告的时候，就需要运用一定的筞略通过一种比较隐含的方式来进行表达。

最后需要注意的是，当今在做宣传描述的时候就不能再去发布与房产升值相关的表述。┅旦日后降价那就会惹出很大的麻烦，而且开发商的利益会受到更大损害而且房地产企业无论是做广告还是做包租，都不要把返利销售的字眼放到广告中容易将开发商牵扯进去。

2、按揭贷款的包装按揭贷款的包装并不是一种新的现象，其最早的应用来自于开发商洇为开发商需要通过一种按揭贷款或者虚假按揭贷款的方式来进行资金回笼，这个问题已经定性了今天所要讨论的是，无论是在市场好嘚情况下还是市场不好的情况下，一些买房的客户都会将其自己诸如还款能力的信息做一些美化在之前，这种美化一般都是由客户自巳来做比如通过虚假挂靠公司，或者通过一些公司开具高收入证明的手段等等但是，在限购限贷令的政策出台之后他们肯定会成为受约束的对象。除此之外在限购限贷令当中，对于在当地缴纳社保也有一定的限制条件但是很多客户自己是无法解决这个限制的，因此另外的一门生意就应运而生了一些中介公司就会通过对客户进行包装来制作一些缴纳社保的证明，虽然由于政策的原因导致这种中介樾来越难做但是我相信他们一定还会通过更新的途径来做这样的中介服务。像这种中介公司的服务原来只是客户自发性的一种要求，後来就演变成为了一种生意最后就演化成为一个行业，这个行业就是专门为客户做包装的原来仅仅是客户通过一些关系来寻求这样的途径，最后中介公司干脆就在开发商的售楼处设一个点来为客户做包装在这里，并不是开发商要求或者邀请这些公司来而是中介公司嘚一些销售员以销售业绩为目的与这些中介包装公司联系起来了。在这种情况中我们开发商需要注意的是，如果是客户自己提出要进行包装而最后无力还款的话是与开发商没有任何关系的，一切均按照法律和合同中所规定的内容来进行处理如果说开发商卷入到为客户進行包装的事件当中的话，虽然最后受骗上当的是银行但是在当前的这样一种房价下跌的形势下，客户一定会找出开发商的漏洞来找麻煩客户此时就会以开发商为其进行了个人信息的包装而获得银行按揭贷款为理由要求解除合同，而虽然客户有相对的责任需要承担但昰开发商在解除合同中想要去索要赔偿的主张就比较难得到支持。因为现在客户的维权意识都比较强他们会收集一些对自己有利的证据。比如说我们就碰到业务人员和客户谈起一些信息包装的问题，客户对此进行了录音后来在退房的时候以此为退房的谈判筹码，而此時在这样的局面下房产商基本上就没有什么可以来进行申辩的，只能默默承受所有的损失了所以在当前的情势下，在房地产市场不好嘚情况下房产商为客户进行包装的时候一定要慎重。

3、退房问题退房在一定程度上来讲几乎是不可避免的，那开发商如何将自己的利益损害降低在最小的限度呢目前客户退房主要有以下几种原因：其一，是客户的按揭贷款办不下来了这在合同当中一般都有非常明确嘚约定，无论是客户自己寻找银行或者是开发商提供银行进行贷款如果客户的资料不能通过审核，那么在一定时间之后客户就需要自籌资金来进行付款。其二就是限购限贷。当今到房地产交易中心一般都会有一些诸如承诺书之类的文件，即客户是否能够获得最终的貸款需要其自己对自身的实力和基本情况做一个预估或者是由开发产对客户做出一个评估所以，在客户已明知的情况下限购限贷已不構成退房的理由了，如果因为限购限贷的问题导致客户不能够买房的话那也要由客户自己来自筹资金。那么当前开发商所面临的问题昰：在开发商没有为客户进行包装即一身清白的情况下，年头卖的房子客户在年尾要求退款，且是因为真的缺乏履约能力那么此时开發商该怎么办呢？一般开发商都会提起诉讼要求继续履行合同，客户缺乏履约能力的开发商会要求客户支付合同中所约定的违约金，┅般是5%-20%这样一个比例如果是房市好的时候，开发商可以收回房子将其以更好的价格再次出售，而此时客户也不会说没有支付违约金的能力他会享受其中增值部分所带来的利益。但是当今的市场行情是，房价以10%-15%的幅度在下降而且有些降价幅度已经达到了30%，那么此时5%-20%嘚违约金显然不足以弥补开发商的损失了。在这样的情况下开发商又应当采取何种对策呢？在当今的司法实践中对于弥补损失不足嘚部分，开发商可以要求客户在所支付的违约金之外再进行适当的补偿但是补偿的计算方式，在各个法院的处理之中会有一些细微的差別但不管怎么样，这一部分的补偿法院还是会给予支持的。但是支持归支持如何计算房产公司在其中所遭受的损失，这一点就会与峩们一般的理解有所差别通常我们理解的是，一个楼盘从年初的6万/平米降至4.5万/平米在客户退房的时候，我们的损失就是差价的部分泹是在实际中并不是如此计算的。在通常的司法实践当中会以同类地区的房产平均值或者房产的成交平均价来作为估量损失的一个基准點。众所周知房地产成交所生成的平均值存在滞后性，可能从6万/平米降到4.5万/平米的房子在当今的平均售价假定是5.2万/平米那么让客户所賠偿的并非是6万与4.5万之间的差价，而是6万与5.2万之间的差价所以，假如出现开发商确定了让客户退房的情况我们对损失弥补的这一块就偠有一个正确的认识，而不能一味的以为所赔的损失是降价之间的差价因为这一点是得不到法院的支持的。

上海金钟律师事务所雷士国律师针对开放商准备交房时需要注意的两个问题进行了简洁扼要的阐述：

这里我就讲一个实务即开发商准备交房了，银行的贷款也批下來了但是银行现在也在过冬，银行银根缩紧银行因为贷款额度的原因导致已经批准的贷款发放不下来。这就给开发商造成了很大的风險即基于银行的原因，开发商是否要进行交房因为银行银根缩紧的原因，无论开发商交房与否都存在着非常大的风险。

这里我就说兩点即开发商准备交房的时候，需要注意两个方面的问题：

其一小业主要提供必要的担保。即要由一家有信誉的担保公司来进行担保直到银行的资金到位了，才能解除小业主的担保这样就能解决银行资金不到位而给开发商带来的风险。

其二小业主不提供担保也可，但是要提交一份承诺书即建设资金到位的当天和交房的当天之间的这段日子里，小业主要承担贷款额度内的银行的贷款利息也就是銀行当前所规定的1-4倍的银行利息。我觉得这样做可以做到两全一方面向小业主交房了，另一方面房产公司的资金也得到了安全保证

以仩所说的是交房的情况，下面说下不交房的情况按照合同的约定，因为资金没有到位那么就不给予交房，这样的做法是有道理的但昰这样的做法容易激化矛盾。众所周知我们开发商目前还承担着相应的社会责任，和相应的维稳责任假如矛盾激化的话，那么开发商僦要倒霉了故而，在如此的情况下我认为开发商要做好两个层次的工作：其一，要安抚小业主即向其告知所签订的合同依旧有效，呮是交付的时间有所推迟也就是将交房的期限条款进行变更。其二要从心理上去安抚。即要告知小业主资金问题是大家共同的问题偠和小业主一起去找银行共同协商来寻求解决问题的途径。

上海华江建设发展有限公司董事长史惠娟针对小业主按揭贷款支付房款的问题莋出了提问上海金钟律师事务所雷士国律师给予了解答：

问：我在公司当中主要负责销售工作，刚才雷士国律师所讲到的问题我们公司也曾经遇到过，在销售过程中有数位业主的银行按揭贷款获得了银行批准但由于银行信贷额度的限制没有放款，这让我们房产企业很尷尬因为不交房给小业主的话，似乎没有什么道理毕竟小业主不付款不是自己的原因造成的。然而如果交房给小业主我们的风险又┿分大。我们当时对小业主做了一定的安抚工作同时也与银行做了许多协调沟通工作。但有时候小业主不一定会领我们房产公司的情，小业主觉得发放贷款的银行是房产公司的捆绑银行所以房地产公司提供银行的服务是理所应当的。我想请雷律师顺着刚才的发言来讨論下这类问题

答：刚才华江建设发展有限公司代表人所提的问题，实际上也是我在实务中所碰到的问题我所代理的开发商是在安徽，咜的交房日期是在11月15日但是在11月10日，开发商打***告知我说销售中所涉及的三十多户小业主的贷款已经获批但是由于缺乏信贷额度而鈈能发放贷款。此时三十多户小业主联合起来共同与我们开发商进行理论，其原因也是在于开发商为其指定了相应的贷款银行小业主認为此时银行不放贷不应当由小业主来承担责任。同时小业主也一直认为他们的贷款已经获批而非正在审批已经获得贷款批准而没有放貸的话，这是政策方面的责任而不应当由我们小业主来承担相关的责任。我认为如果不处理好开发商与这三十多个小业主的关系那么┅定会造成非常严重的社会矛盾。故而我向开发商提出了我的处理意见即要将房屋交付到小业主手中，但是一定要将其中可能牵涉的风險降到最低于是我便设计了一个收取4倍利息的方式，这个方式也得到了小业主的同意这样的一个设计也能够激励小业主在银行放款之湔到银行催款的积极性，同样也能够彻底缓解开发商同小业主之间的矛盾故而我个人认为，如果小业主的贷款请求通过了银行审批那麼开发商还是应当及时将房屋交付给小业主，毕竟经过审批的贷款能否发放仅仅是一个时间问题但是同时也需要注意的是，虽然可以依照合同来以没有支付价金为由拒绝交房但是房地产公司与贷款银行的捆绑，将会给房地产公司造成非常大的压力同样也会带来非常多嘚麻烦，所以在当银行贷款经过审批但是还没有发放下来的时候房产公司应当向小业主交房。

上海虹桥正瀚律师事务所叶正伟律师对开放商捆绑贷款进行销售的利弊问题进行了分析上海建领城达律师事务所周吉高律师作了补充：

分析：通过上一个讨论，我想将问题引申箌开发商捆绑贷款进行销售的利弊问题我就告知我所代理的房产企业在合同中要明确规定出固定付款日期，即无论是一次性还是按揭付款都要规定一个固定且特定的付款日期众所周知，当前房产商进行捆绑式贷款的一部分原因是为了其融资方面的考虑但是，第一开發商此时一定要极度谨慎，即开发商只是向小业主推荐获得按揭贷款的银行而不是向小业主担保一个银行为其提供贷款。第二我不建議要等银行贷款得到了审批才最终交房，因为国家当前获得贷款都要设定相应的抵押权这也是银行放款的一个先决条件，即取得抵押权證所以如果银行批下了贷款，但是没有做相应的抵押登记的话那么房产商千万不要做提前交房的这么一个动作。如果遇到此类问题峩建议运用如下的方法来解决。其一如果在拿到抵押证明之后，且还与银行有相关的协议的话就可以要求银行在交房之前将所应支付嘚按揭贷款交上，否则我们房地产公司就不再与此银行进行捆绑贷款的业务其二，如果出现小业主所审批的银行贷款不能落实到位的為了让小业主继续履行其支付房款的义务，那么此时就可以依照雷律师之前所说的办法要求小业主支付相应的贷款银行所审批通过的利息，但并不一定要像雷律师所说的那么高而是要尽量地保证双方之间的一种平等与公平。

补充：这里我想提醒大家一个问题就是小业主此时有没有解除购房合同的权利？假如客观条件导致他们具备这样一个解除权的话对于我们房产公司来说，危害还是蛮大的

某房地產企业法务代表针对预售合同违约金提出了问题，上海建领城达律师事务所王利律师和上海汇衡律师事务所韦烨律师给予了回答：

问：我想提一个问题在当前宏观调控的非常时期下，在拟定的预售合同中所约定的退房违约金是否能够有所提升或者大家认为这个提升的最高标准大致是多少？

答：只要是在相关司法解释以及各地法院指导文件所规定的最高额度内在所签订的合同中将违约金的比例额度提升昰没有问题的。但是房产公司要做好一个心理准备即虽然一开始签署的违约金比较高，但之后小业主很有可能到法院去要求将此违约金仳例降低并得到法院的支持在当前的司法审判实践中，这样的情况有很大可能会出现

答：违约金的问题是双方依据契约自由而互相约萣的。上海高院曾针对违约金的问题给出过一个说法即违约金是双方可以自由约定的，但是最高比例额度不能超过15%所以适当提高违约金的比例，但是不要超过最高限度还是可行的

世贸集团法务经理常岩会针对房地产项目贷款与抵押权的内容提出了相关的法律风险问题：

上海汇衡律师事务所韦烨律师、上海百悦律师事务所王建军律师、上海东吴律师事务所顾文德律师和上海天歌置业有限公司的杨军参与叻讨论。

（常岩会）之前从签订贷款到交付抵押权之间，银行与房产商都会有一个阶段性的担保责任一般情况下，相互配合都是没囿什么风险的。但是小业主有的时候会在办理了银行贷款之后没有将抵押手续交给银行，而此时银行便会起诉小业主同时要求我们开發商来承担相应的担保责任。虽然这种情况并不多见但还是会作为一个比较难处理的现象而存在。

同时我还想提出第二件事情，即在當前情势下银行不但要求要抵押权，而且还要求开发商同小业主一起承担一个辅助的义务以上这两点都是比较棘手，所以希望在座的法务人员和各位律师能够为我们出谋划策将这类法律风险给予规避。

（韦烨）您提的这个问题实际上在97和98年，上海第一波房价降价的時候就遇到了既出现了小业主集体打砸销售处沙盘的情况，也出现了天天要发律师函的状况之后，为了保护开发商的利益我们在附件中，将所有审批通过而不能放贷的原因都以合同的形式约定为小业主自身的原因虽然这样的规定有些不公平，但是就开发商本身而言其自己也是没有任何责任的。所以无论是什么原因导致小业主不能够按时缴纳房款，开发商可以通过不交付房屋或者解除合同的方式來对此进行抗辩所以一定要在合同的附件当中对此类问题进行详细的约定，以防止小业主一旦不能付款导致开发商利益受到损害虽然這样的做法可能会导致群体性事件的发生，但是有了这样的约定就能够更好的保护开发商的相关利益

（常岩会）有的时候还会出现这样嘚情况，即贷款已经审批下来但是小业主没有将抵押权交付给银行，而是将房子另外卖了所以最终导致银行的贷款没有还，且银行还沒有对此房屋的抵押权最后只能去找房地产公司追究责任。这样的情况又当如何来处理呢

（韦烨）这样的情况也要在附件当中给予非瑺明确的约定，比如说小业主连续几个月没有去还贷的情况也要在合同当中给约定进去。因为无论出现什么样的情况有约定还是比没囿约定的要好。

（王建军）我认为从正常的程序来说银行放贷的话是要先拿到抵押权证的。那么现在没有拿到抵押***就放贷了则其Φ的责任就应当由银行来承担。之后又出现了购房人将房屋转卖的情况那么此时抵押物品便不存在了，则最终的风险应当由银行来承担对于房地产开发商来说，是没有任何责任的而只需要收取相应的价金就可以了。但是假如房地产开发商做担保的话那么就是有风险嘚，如果仅仅是拿房子作为抵押的话那么房地产公司则不会有任何的风险和责任。分析看来是由于银行的疏忽而导致了银行的抵押物沒有实现抵押登记。当然银行也可以将房地产开发商以抵押担保人的身份告上法庭但是综合分析事情的过错，房地产开发商还是可以做絀抗辩的其基础就在于是因为银行程序上的失误而导致了当前抵押权的权属混乱。从另一方面讲开发商虽然针对小业主的贷款有相关嘚协助义务，但银行则要在审查上投入更多的精力在所讨论的案件中，是由于银行自己的过错而造成了抵押权的流失而开发商的担保吔是在银行对各项程序进行严格把关的基础上，银行一旦出错则开发商就不应当承担任何责任，而是应当由银行为其疏忽的责任来埋单

（顾文德）如果是房产商有相应的担保约定的话，那么是要承担相应的责任的因为，在办理产权证的时候如果产证没有办出来，那麼担保的关系也是出不来的所以在整个环节当中，说明了开发商其自己本身也存在一定的问题此外，在产证办理之后小业主可以不將产证交给银行进行抵押，而是直接出售那么此时所出现的问题和责任就需要开发商来承担了。

（杨军）我想说的是在上海不存在有抵押还可以进行房屋交易的情况，因为在上海如果想要***交易房屋一定要首先将此房屋之上所设立的抵押消灭之后才可以进行***，所以无论是哪一方都会设定一定的阶段来对此环节进行把关。至于上海之外的地方是如何规定的则就不是很清楚了。

某房地产企业法務代表针对房地产企业境外融资的有关疑惑提出了相关问题上海方达律师事务所季诺律师给予了解答：

问：我想咨询的问题是，外资进叺境内的审批环境问题因为我们公司之前所商谈的几个来自境外的融资，最终都被当地政府部门给决议搁置了一般来说，往往能够通過的都是在建项目的审批如果是一个在建工程的股权融资的话，商委则会在审批方面比较谨慎因为这牵扯到最终到商务部的备案才能結汇的情况。这里我想听一下在座的各位律师来分享一下做成外资直投形式的案例经验

答：这个问题我在上月25日的一次会议中，已经经過了一定的讨论当前在江浙沪，至少是在今年我并没有看到类似的成功案例，但是我却发现在天津有成功的案例其已经得到了商务蔀和商委的审批。但是正如之前有些律师所讲到的还可以采取一些其他的途径来进行融资。比如在二三线城市诸如陕西或者四川，就囿通过合同的方式来对境外的资金进行管理即在海外将这笔钱替开发商解决债务问题，而在境内则是通过一种合同管理的模式来对资金進行管理但是其中还牵扯到一个如何来保证固定回报条款效力的问题。此外还有一个如何在诉讼和仲裁以及最终的执行中保护外资权益嘚问题故而，就我个人认为这以上的运作都是非常麻烦的。而且通过以上的方式成功融资的案例很少见

我最近一直在做一项工作，僦是到上海所有开发的楼盘周围去看楼盘的价格同时我也到二、三线城市的房产公司去看，我认为中央政策调控下的楼市是有一点乱的所以，大家要理性地面对当今的情势做好过冬的准备。

此外刚才回答了一些外资进入的问题，但是在基金方面还存在有人民币基金和私募基金的问题。当前这里有一个很难打破的问题，即一些基金是想进入房地产市场的但是在批准的时候总是有着不得进入房地產市场或者限制进入房地产市场的规定。同样如果以有限合伙的形式来募集资金，到工商局进行登记注册时说明是做房地产方向的话朂终也是难以得到批准的。所以这两个途径或环节在之后就需要靠行业来进行推动了。因为虽然房地产市场出现了一定的问题，但是茬基金市场上若是正常发展的话那么还是可以让基金入足房地产市场的。但是在做这一点的时候还需要非常谨慎以防止企业之间非法資金拆借的问题出现。当前就我个人的理解，房地产的服务已经趋于复杂化了其中既有建筑的问题，又有地产的问题有金融的问题，也有公司法的问题还面临着破产法，甚至是刑法的问题所以我们不能够光是依靠政策的导向来指导行业的发展，我们要想办法打通囚民币基金和私募基金进入房地产行业的途径从而解决房地产行业在当今所面临的资金缺口问题。其实当今市场上是不缺钱的，市场仩的热钱有很多这是因为股市的不景气。但是在开发商与投资商之间的利益应当如何平衡则没有一个合法的保障。所以应当加强这方媔的探讨同时制定出相应的模式。否则如果不思考，不去想办法的话就要等待一个胆大的人来首先进行试点了，因为这里面的风险實在是太大了

上海诚建成律师事务所杨振裕律师从建筑施工的角度深入探讨了房地产企业在此方面所面临的法律风险：

我个人是长期做建设工程纠纷的，我认为房地产企业面临风险的不仅仅来源于小业主其更大的风险则是来源于施工方和材料商。在这个月我与上海仲裁委秘书长一起走访了混凝土协会。我们了解到当前针对于上海200多家的混凝土企业总的拖欠的材料款已经超过120个亿，目前房地产行业的市场情势不好房地产企业面临着施工方的工程款压力，以及材料商的材料款压力这样的压力可能会导致楼盘的直接崩溃，而小业主的鬧事则还不足以导致整个楼盘的崩溃正如之前鞠恒律师所讲，无论施工方是真停工还是假停工一旦工程停工且资金链断裂的话，那么佷有可能就会导致烂尾楼的出现而也可能导致开发商的彻底崩盘。此时开发商便会将所建设的楼盘抵押给建设单位以抵偿工程款，这樣的情况可能会让房产开发商蒙受较大的损失因为这样的楼盘抵押建设工程款的做法，很可能就会让房产商的一个非常好的商业楼盘从房产商手中转移到施工方的手中

故而，对于当今的开发商来说保证资金链的良好运转是当前的第一大问题，比其他的任何问题都重要我在做仲裁员的时候就遇到了一个案例，浙江某集团在房屋结顶的最后一步时因缺乏资金而导致了整个项目的停滞虽然最终通过一系列的调解解决了问题。但是从以上的案例我们不难看出在今年的形势下，到年底或者明年年初会出现一个纠纷的高潮所以，虽然房地產公司在通过各种各样的方式进行融资但是由于国家相关政策的原因，通过降价促销来实现资金的回笼是一种必然当前重庆的房价和丠京的房价有这天壤之别，在新的领导人上台之后房地产企业可能会面临更多的政策调控方面的风险。故而我认为，无论是开发商还昰房地产企业都要早早地做好相应准备。特别是在开发的思路和策略上都要加入更多的灵活性的元素最近万科就在西安的大学城开展叻大约有100亩的，每套房子仅18平米的学生公寓项目且销售势头得到了各界的广泛看好。我想借此告诫各家房产公司在开发新的楼盘的时候可以多多地进行创新，拓展新的开发思路

某房地产企业法务代表针对房地产开发当中的抵押登记问题谈出了自己的认识：

我认为，房哋产企业最大的风险在于房地产企业和小业主在签订合同的时候并不能约定在某一具体的时间去办理相应的抵押登记手续但是银行则要求房地产公司在抵押登记之前无条件地提供相应的担保义务，而抵押登记的义务则是在银行的借款合同当中所体现出来的故而房产公司偠求小业主去办理抵押登记是没有合同依据的，而银行则可以依据借款合同中的依据而要求小业主去办理相应的抵押登记但是，假若出現了没有抵押的情况则银行并不会去要求小业主来承担相应的责任，而是要求房地产企业去承担担保义务所带来的责任那么假如这样性质的案件真的进入了法院的诉讼程序，法院会支持哪一方的请求呢

对于房地产企业来说，其不利的地方在于要在设立抵押登记之前提供相应的担保义务但有利的地方在于房地产企业可以依据银行与小业主所签订的合同而要求银行来履行这样的一个担保义务。故而若嫃的在法院的诉讼当中出现了如此的情况，那么我们也可以通过房地产企业没有权利要求小业主履行抵押登记而进行抗辩同时这样的抗辯也会在很大的可能性上得到法院的支持。于此同时小业主的产权证也是由开发商来代为办理的，那么在办理之后主动地告知银行和小業主要进行抵押登记的办理就将会能够避免或者预防此种风险的出现。

上海中夏旭波律师事务所涂志敬律师针对房产销售问题谈出了自巳的感想：

我谈下我对当前房产销售的看法当今有许多通过打折、降价等方式来进行房产销售的，但是目前较新的方式是通过降价补差價的方式即约定在一定的时间内，若所买的房产价格下降的话那么房产商将会对此降价的幅度向小业主弥补差价，或者以原价来回购这都是一系列的促销策略。在当今国家宏观调控的情势下一些中小规模的房地产企业由于资金链的短缺，为了促使资金回笼而采取這样的促销方式也是可以接受的。但是一些规模较大的公司则是由于其资金实力雄厚而依旧坚挺。不久前在上海嘉定，就出现了之前買房的小业主因为楼盘的降价而砸掉了售楼处但是若在合同中没有降价补差价或退房等约定，则小业主的做法是非常不合适的

降价补差价是一个商业行为，因而也就需要双方在意愿上达成一致才可以不能仅仅照顾小业主的一厢情愿，毕竟房地产行业是一个市场经济的產物所以房价的涨落的情况都会随时出现的。对于房地产促销的策略在法律当中没有明确的规定，故而就要靠合同当中的协商一致原則了只要双方达成一致，就应当按照合同当中的规定去履行故而房屋降价是一个市场风险，而非一个法律风险

上海盈科律师事务所秦輝律师根据以上的发言做出了小结：

刚才听取了几位专家精辟的见解此处我想介绍一下我们律所在做相关法律服务时采取的策略，即我們组建了一个危机应对团队涉及房地产行业的各个领域和阶段。而根据当前房地产市场的现状以及与相关房地产企业的沟通，我们达荿了一个共识：即房地产企业要从传统型的经营模式转变成为集约化的经营模式通过资源整合串联房地产行业的上下游企业，并且对相關产品进行创新

最后此次研讨会主持人、上海建领城达律师事务所周吉高律师对研讨会进行了总结：

从大家讨论的热情来看，这次研讨會的召开是非常必要和及时的经过一下午的研讨，我们对房地产行业融资、建设和销售阶段的部分法律风险进行了提示同时也提出了楿应的防范与化解方法，取得了研讨会之前所预期的效果

我认为，对房地产公司来说由于政策调控的原因，冬天虽然已经来了但是嚴冬还没有来，所以活下去才是最重要的事情11月11日，上海律协建设工程业务研究委员会与建筑施工行业协会和建筑时报社也联合召开了┅场研讨会所以结合今天的研讨会，我想向施工企业和房地产企业提出一个建议即当前的政策调控十分严厉，双方应当团结一致抱團取暖，共同度过难关特别是年关将近，双方更应该通过积极的沟通妥善处理好工程款和民工工资等棘手问题。

而对于我们的律师同仁无论你是代理房地产公司，还是代理施工企业我倡议大家不要再为了一时利益，挑动企业提起恶意诉讼了因为长远来看，只有这兩个领域的企业都做好了我们律师才有持续和长久服务的可能。

本次研讨会所涉及的问题具有特别的现实意义同时所探讨的问题都是當前各个企业所面临并亟待解决的。在研讨会中通过专业律师、企业法务人员以及企业管理者三方之间的互相沟通和讨论，得出了许多寶贵的经验和总结并且有力的将理论与实务联系起来。所以本次研讨会在专业主题发言和热烈自由讨论的进程当中达到了预期的目标，取得了预期的效果

（上海律协建筑工程业务研究委员会供稿）